随着法律法规不断完善，人们越发重视合同，越来越多的人通过合同来调和民事关系，签订合同也是避免争端的最好方式之一。你所见过的合同是什么样的呢？以下是小编精心整理的安装合同6篇，仅供参考，希望能够帮助到大家。
安装合同 篇1
FZFC-05064 发包方： 有限公司 （以下简称：甲方） 承包方： 有限公司（以下简称：乙方）
甲乙双方依据国家法律、法规、规章，结合深圳市有关规定及“幸福海岸”二期临时设施活动板房购销、安装的具体情况，就本项目安装建设事项经平等协商达成一致，签订本合同。
第一部分：协议书
一、项目概况：
1、项目名称：活动板房安装、施工工程；
2、项目地点：工地。
二、项目内容、规格、数量、单价、金额、品牌等：
三、承包方式：
包工包料、包安装、包工期、包安全、包验收、包资料的编制与移交、包维修。
四、项目内容：
1、“幸福海岸”二期临时设施活动板房购销、安装工程；
2、活动板房安装相关工序的所有内容。
五、工期要求：
合同工期总日历天数为15天（工期自甲方活动板房砼基础施工完毕，通知乙方进场施工之日起开始计算，不可抗力因素影响安装的除外），工期每拖延壹天乙方自愿承诺向甲方支付人民币：贰仟元整（￥：20xx.00元）的违约金。
六、质量要求
1、 按国家施工技术规范及建筑行业有关规定施工，板房材料符合正常使用功能，材料规格、型号、质量、产地（详见合同附件一：雅致标准板房主要材料材质表）和安装质量必须满足相关规范要求且达到优良标准（具体执行标准详见合同附件二：雅致活动房屋产品标准，标准号为：YZQB-01-20xx）；
2、 所有进场的材料必须附有产品出厂合格证、检验报告、产品使用说明书。乙方承诺本项目所使用材料均为全新材料，不使用翻新材料（如：通过市场回购废旧产品或变形产品，进行重新加工、翻新等的材料）。若甲方发现不合格材料或乙方在本工程中采用翻新材料，乙方
自愿承诺对废旧材料予以立即更换并承担由此引起相应损失（如：产品不符合约定质量要求、工期延误等）。
3、 乙方进场安装前，甲方必须先按乙方提供的基础图纸完成砼基础面，乙方在基础面之上进行放线，定出场地各点、线的标准位置；
4、 乙方必须按照经甲方确认的图纸要求（详见合同附件三：标准型板房设计图）安装并确保板房质量达到行业标准要求。
七、付款方式：
1、 本项目无预付款；
2、 项目安装完毕且经甲方和监理工程师验收合格后10日内（含10日，国家法定节假日顺延）甲方按实向乙方支付本合同全部款项；
3、 甲方在向乙方支付本合同价款的同时，直接自本合同总价款中扣除人民币壹万元整（￥10000.00元）作为质保金，在项目竣工之日起计满壹年后10日内（含10日，国家法定节假日顺延）按实无息支付。
4、 甲方支付款项之前，乙方必须按实提供建安发票。
八、保修、售后服务及其他条款：
1、乙方对活动板房免费保修期为三年，对彩钢、墙板的保质期为10年，保修、保质期自甲方验收合格之日起计算。在保修、保质期内，凡因乙方产品质量或施工工艺等原因造成的一切质量问题予以免费保修（人为损坏乙方仅收取材料费用）；
2、产品售后服务详见合同附件四：产品服务承诺书；
3. 乙方负责根据甲方需要对活动板房进行多次拆装，多次拆装单价明细如下：
A、第1-3次拆装单价为人民币：肆拾叁元整每平方米（￥：43元/M）; 2
B、第4-6次拆装单价为人民币：肆拾捌元整每平方米（￥：48元/M）； 2
C、若在拆装过程中不发生车辆运输即运输距离在100米以内（含100米），则以上两种单价分别按减少人民币叁元整每平方米（￥：3.00元/ M2计算。
D、若甲方在维修活动板房时需要2560ｍｍ（高）×1230ｍｍ（宽）×50ｍｍ（厚）的双面镁磷防火内墙隔板，乙方按人民币190.00元/块予以供应并负责安装等所有事项。
第二部份通用条款
九、甲方的义务和权利：
1、负责本项目施工进度的确认，负责为本项目提供工程技术交底、安全交底等其它技术文件，并进行质量监督和安全检查；
2、负责提供给乙方必要的材料堆场、加工场地和水电接驳口；
3、复核乙方上报的主要管理人员及技术人员名单；
4、工程款结算时，甲方有权拒绝由于乙方原因造成的得不到甲方及监理工程师认可的工程量；
5、在施工过程中，乙方有下列行为之一的，甲方有权要求乙方限期整改，乙方经限期整改后仍有下列行为之一的，甲方有权终止合同，清退乙方出场。
（1） 工程进度连续三天达不到规定的要求；
（2） 不严格按照安全文明施工的有关规定，进行野蛮施工；
（3） 质量达不到本合同约定的质量标准。
十、乙方的义务和权利：
1、合同签定后进场施工前，乙方必须把其主要管理人员证件复印件及技术人名单报到甲方备案；
2、 乙方必须按本合同约定的材料品牌和相关规范要求供应和安装，并保证其产品本身和施工质量符合相关要求，不得以次充好或以假当真，保证按时、按量、保质完成合同约定内容。对因活动板房质量原因造成的坍塌等所有引起甲方人员生命、财产、安全等损失负责并承担所有费用（不可抗力除外）；
3、负责该板房项目的所有资料编制整理工作，资料必须在本工程验收合格后3日内移交给甲方；
4、负责按照施工组织设计、施工方案及施工进度计划安排劳动力，并依据图纸、施工进度计划办理设备、材料成品、半成品进场计划，并负责达到甲方提出的进度要求；
5负责工程板房安装范围内严格执行安全文明施工有关规定，并承担由于自身安全意识和措施不力造成事故的责任和发生的所有费用；
6、遵守有关环境保护和现场管理的法律、法规，加强施工现场的环境管理和现场管理，负责维护和保持施工现场清洁卫生，保证道路畅通；负责做到工完场清，在工程施工范围内，如乙方应清的未清，由甲方派人清理现场所发生的费用由乙方全部双倍承担；
7、负责乙方施工人员的管理和临时户口的申报工作以及办理社会保险的费用，进场前必须按政府相关规定办理所有人员的工伤及其他保险；负责乙方施工人员劳保用品的购买与发放，负责承包项目所需设备及小型施工工具购买；
8、乙方在本工程施工员工必须身体健康，特殊工种必须持证上岗，各工种均应遵守安全文明生产的相关规定，否则造成的后果由乙方承担；乙方必须按深圳市社会治安管理的有关规定，备齐员工身份证、暂住证复印件，并交复印件给甲方。工程现场宿舍不得留宿三无
安装合同 篇2
需方： （以下简称甲方）
供方： （以下简称乙方）
甲、乙双方为了保证全面地履行各自的义务，签订本合同，共同信守执行。
质量标准及乙方质量的要求达到乙方企业标准中规定的质量,技术要求且不低于国家标准行业标准。
第三条、交货时间及付款方式
1、乙方于月(甲方应保证具备施工条件)。
2、甲方在签定合同后即付总价金额的%作为定金,乙方安装完毕经甲方验收合格后交付总价金额的 %（自送货日起，因甲方原因不能安装完毕的，10天内应付清全部货款）。乙方安装完毕后，通知甲方，当天进行验收，如三天内不进行验收，则视工程验收合格，后期改动则应付相关费用。
第四条、保修条款：
乙方保证所出售之标的具有约定及法律规定之品质，并同意太阳能主机免费包修期为 年（主机包括：太阳能热水器水箱、整体架、真空集热管），配件为期 年（配件包括：上下水管、太阳能控制仪表），终生维护(包修期外如出现故障，乙方适当收取人工、材料费)。在包修期内，设备出现质量问题由乙方负责免费维修或更换，乙方在收到甲方通知后，应在24小时内给予维修（具体保修内容见保修卡）
第五条、、违约责任
乙方未能按合同交货，延迟交货超过 15天(因天气原因、甲方原因除外)，要承担总货款3%的赔偿金。甲方未能按期付款，自安装完毕日起，按所欠款项每日罚款1%.在甲方未付清货款前,合同中所有设备的所有权归乙方所有.若甲方未能按上述支付款项,逾期未付款项达15天时，乙方有权中止甲方对该设备的使用，并有权随时取回作为合同标的的设备,甲方已付款项不退。
第六条、合同的解除条款
如出现下列情况，甲方可解除合同。乙方所提供的设备无法达到合同所约定的质量与性能，或乙方无法在故障出现后修好因设备本身出现的质量问题，甲方可退货或解除合同。
第七条、施工责任
1、 甲方需把电源、冷、热水源接至设备处，设备如需另做基础由甲方负责解决。项目现场已安装设备由甲方负责保护，保护期间如发生损坏、丢失，由甲方负责。设备安装途中或已完毕，甲方更改安装位置，需另行支付人工费、材料费，具体按现场商谈（最低按500元起）。
2、 乙方施工期间自行做好安全防护措施，如造成乙方自身、甲方或其它第三方人身、财产损失的，由乙方承担一切赔偿责任。
第八条、争议的解决
甲乙双方因本合同发生纷争时，当事人应协商解决，协商不成发生诉讼时，可向乙方所在地人民法院提起诉讼。
第九条、合同正本及合同生效
1、 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
2、本合同自双方签定之日起生效，合同如有变更，经双协商后制成合同附件，双方代理人签字或盖公章后有效。 甲方： 乙方：地址： 地址： 开户银行：开户银行： 账号： 账号：电话： 电话：
20xx 年 月 日
安装合同 篇3
xx市xx学校（以下简称甲方）
立合同单位：
xx市安装公司三队（以下简称乙方）
甲方为改善职工生活条件，经市教委批准，决定在xx路x x号宿舍楼安装太阳能热水器，委托乙方施工。双方经充分协商，同意签订如下合同：
1.x x号宿舍楼共xx户，每户安装一套，共xx套。乙方负责安装设计，在设计完成并经甲方审查同意后施工.
2.工期从合同签订之日起到x月x日止，包括设计x天，备料x天，施工x天，共计xx天。提前竣工，甲方按每提前一天付给乙方施工费总额的百分之二予以奖励，延期竣工，同样每天按施工费总额的百分之二由甲方从支付给乙方施工费中扣除作为惩罚。
3.除太阳能热水器甲方已备好外，其余材料甲方均委托乙方准备，费用由乙方按实际消耗量向甲方报梢。
4.安装费用按每套xxx元计，共计xxx元，其余部分在完工并验收合格后五日内由甲方向乙方一次付清。
5.验收按本市【86】城建字第xx号文件规定执行。
6.本合同从签订之日起生效。未尽事宜由双方协商解决。
（双方单位和代表人签字、盖章）
一九xx年xx月xx日
安装合同 篇4
甲方：
乙方：
根据中华人民共和国合同法和有关规定，经双方协商一致签订本合同：
一、工程项目
（1）工程名称：
（2）工程地点：
（3）工程范围和内容：
（4）工程造价：全部工程预算造价人民币____元
（5）工程期限：
全部工程自____年____月____日开工， 至____年____月____日竣 工。
（6）施工前各项准备工作，根据双方协定及施工方案图，分别负责按时完成。
（7）施工过程中，如遇下列情况，可顺延工期。顺延工期由双方及时协商签订协议。
a不可抗拒的灾害，被迫停工。
b因甲方变更计划或变更施工图
（8）工程所需的图纸有甲方负责提供。
（9）工程所需的设备、附属品有乙方负责提供。
二、工程款结算
全部工程造价的结算方式，按下列规定办理。
1以审查的施工图预算加增减变更预算进行结算。
2工程款拨付与结算办法，按双方协商的现行规定办理。
三、施工与设计变更
1、乙方根据甲方的质量标准施工，达到合格。
2、要坚持按图施工，任何一方不得随意变更设计。施工中甲方如发现设计有错误或不合理的地方，应以书面形式通知乙方，双方协商解决。
四、竣工验收、结算与保修
1、竣工工程验收合格，从验收之日起5日内向甲方移交完工报告并由甲方验收施工情况。如甲方不能按期接管，致使验收后的工程发生损失，应有甲方承担。
2、在进行竣工工程验收中如发现工程质量不符合规定，乙方应负责无偿修理或返工，并在双方协定的期限内完成，经验收合格后，再行移交。
3、竣工工程验收，乙方在进行竣工验收前向甲方提供以下文件：
（1）工程完工报告
（2）设备清单。
（3）工程分布图纸。
4工程竣工验收后，乙方对施工网络设备质量负责保修____年。保修按厂家提供的保修条款提供保修
网络设备在三个月之内出现故障， 乙方提供新品替换，如因更新换代同一型号的产品时用相同的功能的产品换新。出货一年之内，公司将免费保修，或用相同功能的产品换修。保换范围仅限产品主机，包装及外置电源、电源线、各种连接线、软件产品、技术资料等附件不在保换范围内，但附件若在购机后初次使用时有问题，可无偿保换。产品因意外因素或人为行为而损坏的，不属于产品保修范围之内。
五、违约责任和仲裁
（1）由于乙方责任未按本合同规定的日期竣工，有乙方承担责任，负责解决未尽工程。
（2）双方不得借故拖欠各种应付款项。
（3）履行合同如有任何纠纷时，双方当事人应及时协商解决，协商不成任何一方均可向签订地的人民法院起诉。
六、合同份数及有效期
本合同一式两份，有甲已双方各执一份。
本合同自签订之日起生效。
甲方盖章： 乙方盖章：
经办人： 经办人：
电话： 电话：
地址： 地址：
签定时间： 年月日 签定时间： 年月日
安装合同 篇5
甲方：
乙方：
依照《中华人民共和国经济合同法》及国家建设部、省市建委对建筑维修工程的有关规定，经双方协商签定合同如下：
一、工程概况及承包方式
1、 工程名称：暖气安装
2、 工程地点：
3、 工程承包方式：轻工
二、工程装修内容 天环药业职工宿舍暖气的安装、调试。
三、 工程期限 201年月日―201 年月 日
四、 质量要求
按国家建设部行业标准规定，及省、市建委、消防部门规定的标准执行，工程结束后由公司安环部及主管领导验收。工程竣工后如出现质量问题(竣工后甲方使用，人为造成的质量问题除外)，属于乙方责任的，乙方无偿保修，保修期为一年，终身维修。
五、 付款方式
甲方先预付乙方元订金，工程所需材料费、人工费由乙方先期垫付，工程验收、审计合格后，由甲方主管部门按审计结果支付剩余全部工程款项。
六、双方责任
1、 甲方：负责提供整个工程的使用、设计要求；提供现场使用的水、电位置；提供材料运输通道、必要的材料堆放场地；对装修工程所涉及的配电系统、管道系统、给排水总阀位置应负责指明；施工场地要平整。
2、 乙方：向甲方提供工程装饰施工设计图纸及工程报价。
七、其它事宜 经甲乙双方商定做出如下协议：
1、 工程如遇特殊情况或不可抗力造成不能施工的，工期可顺延；如发生违约所造成的一切损失，由违约方承担。
2、 本工程报价外的工程或工程项目的材质、工艺发生变化时，需甲方认定综合单价后，以“现场签证形式”由甲方现场负责人签字为准，并列入竣工决算追加当中。（ 如本工程报价外的工程已经发生或工程项目的材质、工艺发生变化时，甲方已认可，但甲方没签证的`，其所发生的费用同样生效。）
3、 工程量发生变化时，按竣工后工程审计的工程量计算为准。
4、 如甲方或乙方违约，而没有按合同执行的，可向上级主管部门或仲裁机构申诉。
5、 其它未尽事宜由双方协商解决。
6、 合同一式贰份，双方签字生效，各持贰份，并具有同等法律效力。
甲方单位名称： 乙方单位名称：
法人代表： 法人代表：
年 月 日年月 日
安装合同 篇6
甲方:
乙方:
甲方委托乙方安装施工:2*630kVA欧变高压配电安装工程，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿的原则，经双方协商一致，签订本合同，并共同遵守执行。
一、 工程项目:
1、工程名称:
2、工程地点:
3、工程内容:乙方以包干、包设计、包工包料、包工期、包试验、包验收、包带电接网、包通电，即依据乙方根据甲方提供的基础资料进行设计(或委托有资质的设计院设计)，经由施工地供电管理部门审批后的图纸施工。
4、工程所用的主材及厂家:
1)安装一台YBM1-2*630/10 kVA欧式箱变----------------广东XX变压器有限公司。
2)安装一台FZW28分界真空负荷开关------------- 珠海XX有限公司
3)敷设高压电缆YJV22-3*150mm2--------------------------广州市XXXX实业有限公司。
4)安装欧变基础一个。
二、 原始资料:
甲方必须向乙方提供工程相关的总平面布置图，用电负荷数据及其它基础资料，并保证上述资料的真实性。
三、 施工图纸:
乙方根据甲方提供的基础资料进行设计(或委托有资质的设计院设计)，设计时间计入施工期限，设计方案由施工地供电管理部门审查同意后，以施工地供电管理部门审批后施工，乙方不持异议。
四、合同价款:
甲、乙双方经协商，乙方以包干、包设计、包工包料、包工期、包试验、包验收、包带电接网、包通电的形式同意由甲方以(含税人民币)￥:XX0元(人民币大写:XX元整)总价承包本工程。增减工程所发生的费用由双方确认后另行协商解决。
五、付款方式:
第一期:甲、乙双方签定合同当天内，甲方向乙方支付工程款定金(含税人民币)￥:XX00元(人民币大写:XX元整)。
第二期:设备、材料到场当天起三天内，甲方向乙方支付工程款(含税人民币)￥:XX元(人民币大写:XXXX元整) 。
第三期:通电当天起三天内，甲方向乙方支付剩余工程款(含税人民币)￥:XX元(人民币大写: XX元整)
备注:乙方收取甲方工程款由指定人员XX收取(银行帐户名:XX)，如不是指定人员收取工程款需由乙方出一份委托书或由甲方致电给XX(电话:XX)电话确认。
六、市政报建
1、本工程所需报建工程资料由甲方提供，乙方全程协助。
2、本工程所报建的费用由乙方承担。
七、施工地代表人:
甲方: 联系电话:
乙方: 联系电话:
八、施工工期:
1、乙方收到第一期工程款后，立即组织设备和材料订货，并在三个工作日内开始施工。
2、甲方应在乙方进场施工前，按设计要求为乙方进场施工作好场地准备工作。
3、工程开工工期:乙方收取甲方第一期工程款后个工作日内。
4、工期:施工工程工期为
5、如遇下列情况，工期应按顺先延，乙方不承担由此造成的损失。
(1)甲方需在签订合同之日起3天内提交完整的报装资料。供电局规定的报装资料:营业执照、税务登记证、法人身份证、房产权证/规划报建许可证、土地使用证及业主身份证、客户缴交电费银行存折及身份证、办理用电业务经办人身份证、两个高压进网作业许可证电工证、总体规划图、平面布置图(标明变配电房位置及负荷分布情况)、高压电气设计资质证明(设计单位及客户盖章确认)、高压电气施工单位的《承装(修)电力设施许可证》(施工单位及客户盖章确认)。
(2)甲方协助乙方清除施工场地障碍物，以免影响进场进度。
(3)甲方提出设计变更，致使设计方案改变而影响进度。
(4)甲方未按合同规定拨付工程款而影响施工。
(5)甲方代表未能签证，影响下一工序的进度。
(6)人力不可抗拒的因素而延误工期。
(7)与本工程有关的供电线路未能按乙方的要求安排停电而影响施工。
(8)与本工程有关的供电线路超载而不能接入的。
(9)因施工地政府部门或当地村民阻挠施工而影响进度的，甲方自行解决。
(10)其他因甲方责任引起的工期延误。
九、工程质量:
乙方应按设计图纸和国家有关标准施工，确保工程质量达到合格。 施工过程中所有安全责任由乙方承担，与甲方无关。
十、工程变更:
任一方如提出工程修改意见时，应书面通知对方，在取得对方同意后，双方办理增减工程费确认手续。
十一、成品保管:
1、设备材料进场后，乙方通知甲方签收设备材料收货单。
2、设备材料安装好后，由甲方负责保管(即安装好后的设备材料如被盗或人为损坏由甲方承担所有损失)。
十二、工程竣工:
1、工程整体竣工后，乙方向甲方发出竣工书面通知书，提交竣工资料(包括竣工报验表和工程竣工图纸)及工程移交证明书。
2、甲方未能在乙方提交竣工验收报告之日起三天内按上述约定组织检查验收，或未经竣工验收，甲方擅自使用分段工程，视为建设工程已经竣工并通过验收。
3、乙方在收到甲方提供的有关报验资料及拨付的工程结算款后，立即向施工地供电管理部门办理有关部门报验手续，并会同甲方对工程进行验收，验收合格后双方签署工程整体移交证明书。
4、甲乙双方对上述工程质量出现争议需要对上述工程质量进行鉴定时，鉴定时间不列入施工工期。
十三、工程施工完毕后:
1、工程施工完毕后(具备通电条件)，因甲方原因未能通电使用，造成有关设备试验期过期(有效期为半年)，则重做试验费用由甲方自行承担。
2、工程施工完毕后(具备通电条件)，因甲方原因未能通电使用，由此引起的设备材料看守费用及如因设备材料被盗造成的损失由甲方负责。
3、工程施工完毕后(具备通电条件)，因乙方原因造成一个月内仍未能通电使用的，甲方有权扣除乙方20%的工程款以作补偿，如因甲方原因造成一个月内仍未能通电使用，甲方必须支付乙方所有工程款，以免造成乙方资金积压造成损失。
十四、工程保修:
工程竣工验收合格当天起壹年内保修。在保修期内非甲方造成的工程、设备、材料质量等问题，乙方负责修理，修理费用由乙方负责。
十五、违约及违约处理:
1、甲、乙双方不能及时按合同约定履行自己的各项义务，即必须承担相应违约责任。
2、乙方因工程延误，造成不能按本合同所定的时间内通电，乙方按每逾期一天罚扣1000元给甲方(此罚扣最高不能总工程款百分之十)。
3、若因乙方原因，致使本合同工程质量未达到合同约定的合格等级质量标准，则甲方有权要求乙方负责返工，并直到达到本合同约定的质量验收标准为止，返工期计入总施工期内，但甲方必需按本合同要求送达告知，否则因此而造成的工期延误由甲方承担。
十六、责任:
1、施工过程中，所有安全责任由乙方承担;所有因乙方自身原因引起的纠纷与甲方无关，乙方自行解决。
十七、合同补充:
1、本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。
2、本合同任何内容的修改，须由甲乙双方进行协商并签订补充协议或书面文件，所签订的补充协议或相关文件(包括合同签订前双方签署的忘录、会议纪要、工程预算书、承诺书等)均为本合同不可分割部分，与本合同具有同等法律效力。
十八、争议管辖:
凡属有关执行本合同所发生的一切争执，应通过友好的协商解决。如发生违约且不能调解时向XX人民法院提起起诉。
十九、合同份数:
本合同一式三份，每份具备同等的法律效力，甲方执一份，乙方执两份，自签定合同,签定当天起生效.
二十、合同的生效与终止:
自甲、乙双方签字、盖章之日起生效,至甲方向乙方支付完所有的工程款、工程保修期过后及相关款项之日终止。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日